Типовой договор подряда на реконструкцию (реставрацию) объекта. Договор на демонтажные работы образец


Договор подряда на демонтаж оборудования - образец РБ 2018. Белформа

г.____________ "___" __________ ____ г.

ООО "___________________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ________________________________, действующего на основании Устава, и ООО "______________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу:

первый этап - демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий:

второй этап - перевозка демонтированного оборудования к Заказчику;

третий этап - монтаж оборудования на площадке Заказчика

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 договора.

1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику ____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой частью договора.

2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора

2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ:

- срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы - 30 дней после поступления предоплаты на счет Подрядчика;

- срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы;

- срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования - 15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу;

- оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих расходы по перевозке;

- срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ - 30 дней после предоставления Заказчиком, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода;

оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта выполнения работ.

2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой стороны.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы.

3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в Хозяйственном суде г.Минска.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Подрядчик: Заказчик: Наименование: ___________________ Наименование: _______________ Адрес: __________________________ Адрес: ______________________ Банковские реквизиты: ___________ Банковские реквизиты: _______ Тел.(факс): _____________________ Тел.(факс): _________________ Подрядчик ____________________ Заказчик ____________________

belforma.net

Договор на снос деревянного здания и вывоз строительного мусора образец

Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 2). Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно утвержденной технологической карте последовательности выполнения работ; 3). Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; 4). Аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ; 12.Разрешение споров между сторонами. 11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации. 11.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края. 11.3.

                                          договор №     

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет. 4.5.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик и/или представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

Договор на демонтажные работы

Приложение к инструкции Договор подряда № на снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г. Перми г. Пермь « » 20 г. именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице , действующей на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании , с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии с решением наблюдательного совета (протокол № от ) заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.Предмет договора – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г. Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 (далее – Объект). 1.2.Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора. 1.3.

Договор на работы по демонтажу

Инфо

Действие и прекращение действия договора. 10.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Подрядчику; второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр — учредителю. 10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон. Исполнение принятых обязательств по договору заканчивается оплатой Заказчиком выполненных работ.

11.Условия расторжения договора 14.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 14.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях: 1).

Виды зданий

Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие соответствие материалов указанным в настоящем абзаце требованиям, предоставляются Подрядчиком для приемки выполненных работ. В случае отсутствия таких документов приемка работ Заказчиком не производится. 5.1.12. Обеспечить качество выполнения работы в соответствии с проектом, со сметой, действующими нормами. 5.1.13. Обеспечить передачу Заказчику строительных материалов (оконных блоков, дверных блоков и т. д.), подлежащих вторичному использованию; 5.1.14. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока. 5.1.15.

400 bad request

Важно

Момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. 3.5.9. Приемка и оплата работы осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества. 3.5.10. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ от имени Заказчика, является .

3.5.11. Лицом, уполномоченным на приемку работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ от имени Подрядчика является . 4. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ. 4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика работ) и качеством применяемых материалов.

Договора), то он обязан в десятидневный срок со дня получения Акта направить ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ. ПОДРЯДЧИК после устранения выявленных замечаний составляет новый Акт и направляет его ЗАКАЗЧИКУ. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ на подписание справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.6.4.

ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 2 дня до начала приемки результата полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.7.1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство по обеспечению строительства материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1.

Внимание

Строительный мусор: что с ним делать? Завершение демонтажа – это не окончание всего проекта. Существует и такой немаловажный вопрос, как вывоз и переработка строительного мусора. Этот вопрос также оговаривается в проектной документации.

Типовой образец договора на демонтажные работы должен содержать в себе отдельную графу по этому поводу. Там дается приблизительное количество отходов, которые необходимо будет вывезти после разбора постройки для дальнейшей их переработки. Как правило, утилизация мусора после демонтажа не требует предварительной сортировки.

В основном после ликвидации здания остаются отходы типа кирпичей и бетона. Иногда демонтаж здания требует также снятия верхнего слоя грунта, что тоже следует учесть при расчете общей стоимости проекта. Договор подряда на проведение демонтажных работ Без этого документа проект невозможен.

Договор на снос деревянного здания и вывоз строительного мусора образец

Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с: 1.3.1. приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью: а) приложение № 1 – техническое задание – проект организации работ, локально-сметный расчет; б) приложение № 2 – график работ. 1.3.2. требованиями дефектной ведомости, сметами, а также с государственными стандартами РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия. 1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, своими материалами, силами и средствами.Заказчиком предусматривается возможность промежуточной оплаты за выполненные объемы работ Подрядчиком на основании принятых и подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов: — подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), — справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), — счета-фактуры, счета; — исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями договора. 3.5. Порядок приемки работы. 3.5.1.Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы (ее результата) по акту сдачи-приемки выполненных работ. 3.5.2. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ: в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и п. 3.4. настоящего договора. 3.5.3. Заказчик, получивший документы, указанные в п. 3.5.2. настоящего договора, обязан уведомить Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и немедленно приступить к приемке результата выполненных работ. 3.5.4.Однако и в этом случае практическое осуществление проекта может вызвать определенные проблемы. По этой причине обязательным условием работы подрядчика является составление технологической карты по осуществлению всех необходимых работ. Как правило, в данном документе прописываются все мероприятия, которые планируется провести с целью обеспечения безопасности персонала и соседних объектов. Демонтаж может понадобиться везде, где требуется соблюсти условия для возведения нового здания. Конкретные причины возникновения необходимости сноса здания могут быть самыми разными. Иногда требуется перенести здание на новое место, очистив тем самым территорию, которую оно занимало. Однако вне зависимости от причин требования к процессу осуществления демонтажа будут по-прежнему строгими и неизменными. Подготовка к сносу Ликвидация здания производится по определенному плану в несколько этапов.

11-2.ru

Типовой договор подряда на реконструкцию (реставрацию) объекта

Типовой договор подряда на реконструкцию (реставрацию) объекта   г. Москва            "___"__________ 200__ г.   ______________________ "_________________________", в лице ого директора _______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и   _______________________"________________________", в лице ого директора ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор,  далее по тексту – "Договор",  о нижеследующем:   Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Заказчик и Подрядчик договорились о нижеперечисленных терминах и определениях, используемых в тексте настоящего Договора: 1.1. "Договор" - это настоящий документ, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в течение всего срока его действия. 1.2. "Объект" - Означает здание подлежащее реконструкции (реставрации) _________ расположенное по адресу: _______________________, 1.3. "Работы" - это весь объем Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями заключенного Договора, приложений, дополнений и соглашений к нему, а также строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСТами и иные нормативными документами, действующими на дату подписания настоящего Договора на территории РФ и г. Москвы. 1.4. "Уполномоченные лица" - это лица, уполномоченные Сторонами по Договору на совершение определенных действий на основании надлежаще оформленной доверенности. 1.5. "Специалист, рабочий" - лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, привлекаемое Подрядчиком для выполнения работ по заключенному Договору. 1.6. "Проектная документация" - это разработанная и согласованная в установленном порядке документация на Объект в объеме и составе, необходимом для получения всех необходимых разрешений и выполнения Работ на Объекте и сдачи Объекта в эксплуатацию. 1.7. "Исполнительная документация" - это комплект проектной документации, откорректированный в соответствии с фактически выполненными работами по заключенному Договору, а также предусмотренный нормами действующего законодательства РФ и г. Москвы комплект актов, заключений, журналов, паспортов и сертификатов, подтверждающих качество выполненных по договору Работ, материалов, изделий, комплектующих и оборудования. 1.8. "Одобрение" означает подтверждение Заказчиком, Подрядчиком, либо уполномоченными ими лицами (в рамках их полномочий и компетенции), оформленное исключительно в письменном виде, совершение определенных действий в рамках исполнения обязательств по заключенному Договору. 1.9. "Строительное оборудование" - это различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и оборудование всех видов, необходимые для выполнения работ по Договору, которые не включены в Объект, и подлежащие вывозу Подрядчиком за пределы Строительной площадки после сдачи Заказчику всех выполненных Работ в срок, установленный Договором. 1.10. "Материалы" - это строительный материал, конструкции, инертный материал, материал для отделочных работ, изделия и оборудование, а также другие материалы, необходимые для выполнения Работ по Договору. 1.11. "Временные  сооружения" - это сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком и, необходимые для выполнения и завершения Работ по Договору. 1.12. "Скрытые работы" - это работы, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и/или монтажа конструкций. 1.13. "Протокол о реализации Договора" - это документ, подписываемый Сторонами после истечения срока Гарантийной эксплуатации законченного строительством Объекта, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами всех своих обязательств по заключенному Договору. 1.14. "Момент выполнения всех обязательств по Договору в полном объеме" - это дата подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи результата выполненных работ по настоящему Договору. 1.15. Реставрационные работы - комплекс исследовательских, предпроектных, проектных и производственных работ, проводимых на недвижимых памятниках истории и культуры, на их территориях в целях обеспечения сохранности материальной структуры недвижимых памятников и их историко-культурной ценности, включающих: консервацию, ремонт, научную реставрацию и приспособление недвижимых памятников истории и культуры к современному использованию.   Применяемые в Договоре термины и определения предназначены для удобства пользования текстом и будут приниматься во внимание при толковании какого-либо положения Договора, а также рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какое-либо положение Договора.   Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется  в установленный настоящим договором срок выполнить Работы по реконструкции (реставрации) Объекта, расположенного по адресу: _________________________________________________________в соответствии с  проектом,  передаваемым Заказчиком, "Календарном графиком" (Приложение № 2 к договору),  СНиПами, ГОСТами и иными градостроительными нормами действующего законодательства Москвы и РФ, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ по Акту приема-передачи и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.   Статья 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. Общая стоимость всех видов работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определяется твердой договорной ценой, которая на момент его подписания определена Сторонами в Смете (Приложение № 1 к настоящему Договору). 3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере ____(_____) % от  общей стоимости этапов строительно-монтажных работ в срок ________________________________. 3.3. Выполненные Подрядчиком Работы по настоящему договору оформляются ежемесячно Актами по форме КС-2, которые передаются  Заказчику до _____ числа каждого месяца. 3.4. Заказчик обязан в срок, не позднее ____ числа каждого следующего месяца, подписать полученные от Подрядчика Акты по форме КС-2. В случае отказа от подписания Актов Заказчик в 5-ти дневный срок с даты их получения возвращает Подрядчику неподписанные Акты по форме КС-2 с письменным обоснованием отказа от их подписания. 3.5. Оплата Работ производится Заказчиком ежемесячно на основании выставленных Подрядчиком счетов (в 3-х экземплярах) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов: · Акта о приемке работ по форме КС-2, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон - в 3 экземплярах, · Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной уполномоченными представителями Сторон - в 3 экземплярах. 3.6. При изменении объемов работ или отмене какого-либо вида Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, применении других строительных материалов, изделий и оборудования, Стороны производят уточнение цены конкретного вида работ и общей стоимости всех Работ по Договору, что оформляется в письменном виде путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к  Договору. 3.7. Стоимость дополнительных работ, выполненных по указанию или с согласия Заказчика, определяется по расценкам для аналогичных работ по настоящему Договору. При отсутствии аналогичных работ в настоящем Договоре, стоимость дополнительных работ определяется Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору. Если стоимость дополнительных работ не может быть согласована между Сторонами, Заказчик имеет право привлечь для выполнения таких работ третьих лиц. 3.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, предусмотренных условиями настоящего договора, произошедшие по его вине и не подтвержденные дополнительным соглашением к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет.   Статья 4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая период гарантийной эксплуатации Объекта в соответствии с условиями ст. 13 настоящего договора. 4.2. Сроки выполнения Работ по строительству и сдаче в эксплуатацию Объекта по настоящему Договору определяются Сторонами в соответствии с "Линейным графиком производства работ" (Приложение № 2 к Договору) следующим образом: · Начало работ: дата перечисление аванса на расчетный счет Подрядчика. · Окончание работ: "___"__________200__г. 4.3. На момент подписания настоящего Договора дата окончания Работ, выполняемых Подрядчиком по договору, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков строительства и сдачи в эксплуатацию Объекта. 4.4. Все изменения сроков выполнения Подрядчиком работ, указанных в "Календарном графике" (Приложение № 2 к настоящему Договору), в случаях, если они могут повлиять на продолжительность строительства Объекта и общую стоимость Работ, оформляются Сторонами в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения  договору.   Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА: 5.1. Для выполнения обязательств по настоящему договору Заказчик обязуется: 5.1.1. Передать Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего Договора по Акту проектную документацию в составе, необходимом для начала производства Работ в соответствии с "Линейным графиком производства работ", изложенным в Приложении № 2 к Договору. Проектная документация должна быть утверждена  Заказчиком и содержать  штамп "к производству работ". 5.1.2. Получить разрешение на реконструкцию (реставрацию) Объекта и передать его Подрядчику в срок, обеспечивающий выполнение работ в соответствии с Календарным графиком, указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору. 5.1.3. Передать Подрядчику заверенную им копию приказа о назначении своих уполномоченных представителей с определением объема их прав и обязанностей в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору. 5.1.4. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.1.5. Осуществлять технический надзор за производством Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц. 5.1.6. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи, Объект реконструкции (реставрации). 5.1.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 5.2. Для выполнения своих обязательств по настоящему договору Заказчик имеет право: 5.2.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ на Объекте в течение всего периода выполнения Подрядчиком Работ по настоящему договору. 5.2.2. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной  им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 5.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу с нарушением сроков, качества и технологических процессов.   Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОГО ПОДРЯДЧИКА 6.1. Для реализации своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 6.1.1. Выполнить все Работы в соответствии с переданной ему проектной документацией в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику по Акту приема- передачи в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию законченного строительством Объекта. 6.1.2. До начала строительства Объекта разработать и согласовать в установленном законном порядке Проект Производства Работ (ППР) на все Работы по Договору. 6.1.3. Выполнить все необходимые подготовительные работы по организации Работ на Объекте. 6.1.4. Своевременно обеспечить Объект необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой. 6.1.5. Осуществить своими силами и за свой счет все необходимые для выполнения Работ по настоящему договору подключения к временным сетям и коммуникациям на весь период выполнения Работ, для чего Подрядчик получает необходимые технические условия на механизацию работ, разрабатывает проект механизации и производит подключения. 6.1.6. Согласовать с Заказчиком до начала выполнения Работ по договору состав и качество, поставляемых строительных материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий. 6.1.7. Производить все Работы в полном соответствии с условиями настоящего договора, проектами, рабочими чертежами, действующими СНиПами, МГСН, ВСН, ТУ, ГОСТами. 6.1.8. Своевременно и полностью устранять своими силами и за свой счет все дефекты и недостатки, в т.ч. скрытые, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 6.1.9. Обеспечить своими силами приемку, разгрузку и складирование всех материалов,  оборудования, конструкций и комплектующих изделий, поставляемых на Строительную площадку. 6.1.10. Возвести собственными силами и средствами все временные здания и сооружения, необходимые для пребывания рабочих и сотрудников, хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору. 6.1.11. За свой счет, своевременно и в полном объеме осуществлять коммунальные платежи за электроэнергию, тепло- и водоснабжение, потребляемое Подрядчиком в  период всего периода производства Работ. 6.1.12. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также установить освещение. 6.1.13. Осуществлять мероприятия по пожарной безопасности, охране труда и оказанию необходимой медицинской помощи. 6.1.14. Осуществить за свой счет содержание и уборку и прилегающей к Объекту территории в течение всего срока выполнения Работ по настоящему договору. 6.1.15. После завершения всех Работ по настоящему договору в срок не позднее _____(_____) дней своими силами и за свой счет освободить Строительную площадку от временных сооружений, строительных материалов, специальной техники, а также строительного мусора. В противном случае, Заказчик имеет право не производить окончательный расчет за выполненные подрядные работы до полного выполнения Подрядчиком вышеуказанного обязательства. 6.1.16. Осуществлять охрану Объекта до момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. 6.1.17. Обеспечивать своевременный выпуск исполнительной документации, правильное выполнение контрольных съемок, проведения испытаний, оформление журналов производства работ, лабораторных и иных журналов, установленных нормативными документами, а также обеспечивать своевременное предоставление и наличие на Строительной площадке паспортов, сертификатов и иных документов, подтверждающих качество используемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и конструктивных систем, оборудования, в объеме, предусмотренном действующими нормами. Не позднее, чем за 2 (две) недели до сдачи Объекта в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации по Акту приема-передачи. 6.1.18. Участвовать в подготовке и проведении мероприятий по сдаче в эксплуатацию Объекта  Рабочей и Приемочной комиссиям. 6.1.19. Застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также связанного с ним имущества, и ответственность за причинение вреда третьим лицам (строительные риски) в соответствии с условиями ст. 9 настоящего договора. 6.1.20. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: · возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; · иных, не зависящих от ого подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы или прочности Объекта, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 6.1.21. Выполнить своевременно и в полном объеме иные обязательства, предусмотренные условиями настоящего договора. 6.2. По настоящему Договору Подрядчик имеет право предлагать Заказчику на утверждение технические решения, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики Объекта.   Статья 7. РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ 7.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик привлекает за свой счет  в сроки, установленные "Календарном графике" (Приложение № 2 к настоящему договору), квалифицированных и опытных специалистов и рабочих. 7.2. Подрядчик обязан по требованию Заказчика немедленно удалить со Строительной площадки любое лицо, нанятое Подрядчиком для выполнения работ, нарушающее нормы поведения, и пребывание которого на Строительной площадке Заказчик считает нежелательным. Такое лицо не может быть вновь привлеченным Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору  без письменного разрешения Заказчика. 7.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством работ и другой деятельностью Подрядчика, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. 7.4. Все вопросы Подрядчика, связанные с содержанием своих рабочих и специалистов, в том числе касающиеся их  проживания, питания, оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и т.п., решаются Подрядчиком самостоятельно и за собственный счет.   Статья 8. ОХРАНА ОБЪЕКТА 8.1. Подрядчик за свой счет обеспечивает надлежащую охрану строительных материалов, оборудования, комплектующих, строительной техники и другого имущества на территории огражденной Строительной площадки с даты начала выполнения Работ по настоящему договору до даты приемки Заказчиком всех результатов Работ, выполненных  Подрядчиком по Договору.   Статья 9. СТРАХОВАНИЕ 9.1. Подрядчик обязуется заключить за свой счет со страховой компанией договор комплексного страхования рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении Работ на Объекте. 9.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования рисков и ответственности при проведении Работ с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисков.   Статья 10. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ   10.1. Приемка Работ, а также скрытых работ производится в порядке, предусмотренном действующими строительными нормами, с участием представителей обеих Сторон, представителей авторского и технического надзора, а при возникновении такой необходимости - представителей специализированных государственных органов. 10.2. За 2 (два) рабочих дня до начала приемки конструкций и скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика об их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов приемки скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 10.3. В процессе работы Рабочей комиссии Стороны составляют и подписывают "Ведомость дефектов и недоделок". Устранение недоделок, выявленных Рабочей комиссией в ходе приемки Объекта, оформляется двухсторонним Актом. 10.4. Стороны совместно участвуют в подготовке и проведении сдачи Объекта Приемочной комиссии.   Статья 11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. 11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ, устанавливается в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания кта сдачи-приемки выполненных работ.   Статья 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 12.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 12.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику неустойку: 12.2.1. За несвоевременное окончание Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере ___ % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки. При задержке сдачи в эксплуатацию Объекта свыше 30 (тридцати) календарных дней Подрядчик уплачивает помимо пени, предусмотренных настоящим пунктом, штраф в размере ___ (______) % от общей стоимости Работ по договору; 12.2.2.  За несвоевременный вывоз принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, временных зданий, сооружений и другого имущества, а также строительного мусора – в виде пени в размере ___ %  от общей стоимости Работ по договору  за каждый день  просрочки; 12.2.3. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных Актом обнаруженных дефектов, а в случае неявки ого подрядчика для его составления - односторонним актом -  в виде пени в размере ____ % от  общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов ым подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере ______(______________) % от стоимости работ по устранению дефектов. 12.2.4 За задержку по вине ого Подрядчика сроков передачи Заказчику проектной и технической документации на основании его письменного требования - в виде пени в размере ____ (______) % от общей стоимости Работ по настоящему договору за каждый день просрочки. 12.3. При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору он уплачивает Подрядчику неустойку: · за задержку передачи, документации - в виде пени в размере _______% от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки; · за задержку начала приемки Работ свыше 20 рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - в виде пени в размере _______% от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более 1% от договорной цены; · за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы - неустойку в виде пени в размере _____% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 1 (одного) % от суммы просроченной задолженности. 12.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств. 12.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Подрядчиком Работ, то срок выполнения Работ по Договору продлевается на соответствующий период времени, при этом Подрядчик освобождается от уплаты пени за просрочку сдачи Работ по данной причине. 12.6. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки в полном размере. 12.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине любой из Сторон, компенсируется виновной стороной. 12.8. Все пени и неустойки, предусмотренные настоящим договором, начисляются и уплачиваются в случае направления одной Стороной договора другой Стороне соответствующего письменного требования об уплате неустойки.   Статья 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 13.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будет служить справка, выдаваемая Торгово-Промышленной Палатой, либо иным компетентным органом, уполномоченным выдавать такого рода справки или выпускать обязывающие Стороны нормативные акты, если иное не вытекает из существа форс-мажорных обстоятельств. 13.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.  13.4. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 13.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон, по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов  договоренности по срокам и общей стоимости Работ должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон неотъемлемой частью настоящего Договора.   Статья 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем проведения мирных переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке оформляются путем подписания уполномоченными представителями обеих Сторон дополнительных соглашений к настоящему договору. 14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин, и невозможности урегулирования этого спора в ходе переговоров, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой она назначена, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами затраты делятся поровну между Сторонами. В случае признания экспертизой нарушений, услуги экспертизы оплачивает Сторона, допустившая эти нарушения. 14.3. В случае недостижения согласия споры, по поводу исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.   Статья 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 15.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по взаимному соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. 15.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях: · Задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; · Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по настоящему договору; · Нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по договору, влекущее за собой увеличение срока строительства Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней; · Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней; · Аннулирования, отзыва, либо прекращения срока действия лицензий на осуществление строительной деятельности у ого подрядчика; · Вступления в законную силу нормативных актов органов государственной власти и Правительства Москвы, лишающих ого подрядчика права на производство Работ по настоящему договору. При этом, Стороны в 3-х дневный срок составляют Протокол фактически выполненных ым подрядчиком Работ по договору, в котором определяется объем выполненных работ, их стоимость и порядок оплаты. Данный протокол должен быть подписан уполномоченными представителями обеих сторон. 15.3. При расторжении Договора Стороны в обязательном порядке должны урегулировать все финансовые вопросы и провести полный взаиморасчет.     Статья 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 16.1. Конфиденциальной информацией в соответствии с настоящим договором является вся информация о производственной, коммерческой и финансовой деятельности сторон, предусмотренной настоящим договором, а также информация, относящаяся к конкретным проектам, техническим и организационным решениям. 16.2. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную ими в ходе исполнения обязательств по договору в течение срока действия договора, а также в течение 3 лет с даты прекращения настоящего договора, какому-либо третьему лицу без предварительного письменного разрешения друг друга и обязуются использовать ее только для целей, достигаемых в рамках настоящего договора. 16.3. Стороны не будут допускать прямого или косвенного воспроизведения и распространения любой информации, которая была передана другой стороной в ходе исполнения обязательств по договору, если только такое воспроизведение и распространение не может быть классифицировано как деятельность в соответствии с условиями договора, не противоречащая действующему законодательству. 16.4. За разглашение конфиденциальной информации третьим лицам без получения на то письменного согласия друг друга стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.   Статья 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 17.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить лицензии на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ. 17.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка сторон по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора, утрачивают силу. 17.3. Все приложения, дополнения, протоколы к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 17.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме и оформлена в виде дополнительного соглашения или протокола к договору. 17.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия Заказчика. 17.6. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ и г. Москвы. 17.7. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ и нормальной эксплуатации Объекта, в объемах своих поставок. 17.8. Любое уведомление по настоящему Договору передается в письменной форме уполномоченному представителю. Уведомление считается переданным, при наличии письменного подтверждения уполномоченного представителя на копии переданного уведомления. 17.9. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Договора не является основанием для признания недействительным любых других условий или положений Договора. 17.10. Стороны по настоящему договору договариваются (от своего лица и всех аффилированных с ней лиц, включая управляющего, сотрудников, служащих и представителей) сохранять конфиденциальный характер любой не предназначенной для широкого использования информации, касающейся условий настоящего Договора, а также сделок, предусмотренных в нем, при условии, что настоящий Договор не ограничивает предоставления такой информации в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 17.11. Настоящий составлен на русском языке, в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из сторон .  17.12. Приложения к настоящему договору: Приложение № 1 Смета. Приложение № 2 Календарный график Приложение № 3 Лицензии ого подрядчика на право осуществлять строительную деятельность, подлежащую лицензированию.   Статья 18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

readydoc.ru

Договор на демонтажные работы образец с физическим лицом

Договор на демонтажные работы образец с физическим лицом

7.4. Надлежащим подтверждением форс-мажорных обстоятельств является справка, выданная Торгово-промышленной палатой Украины.

8.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. 8.2. В случае не достижения Сторонами согласия по возникающим спорам и разногласиям, материалы по ним передаются на рассмотрение хозяйственного суда согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины.

Договор подряда на демонтаж оборудования

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу: первый этап — демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий: второй этап — перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап — монтаж оборудования на площадке Заказчика 1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Существуют специальные фирмы, которые предлагают услуги специалистов по ремонтно-отделочным, по принципу «муж на час».

Однако стоимость услуг таких фирм дороже, чем если бы вы напрямую договорились с мастером. Желание сэкономить понятно. Но, к сожалению, это палка о двух концах.

Привлекая независимого специалиста, мы не можем быть до конца уверены, что он выполнит качественно, и наши деньги не будут потрачены напрасно. Во взаимоотношениях с фирмой нас защищает закон о защите прав потребителей.

Договор подряда на выполнение строительных работ

Образец строительного подряда с физическим лицом.doc Договор строительного подряда непосредственно регулируется § 3 гл.

37 ГК. Поскольку данный договор является разновидностью подряда, на него распространяется общее регулирование договора подряда, содержащееся в § 1 гл. 37 ГК. В договоре строительного подряда две стороны – подрядчик и заказчик. По этому подрядчик должен произвести строительные работы (например, построить объект), а заказчик – создать подрядчику необходимые условия, принять и оплатить его работу.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Предмет подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих: содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ; объект, на котором должны быть выполены; результат, к которому должны привести работы, Срок начала и окончания работ по (ст.

708 ГК)

Образец договора подряда с физическим лицом

2.1.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работы в течение ___ (___________) рабочих дней с момента подписания Договора и завершить ее в срок не позднее «__» ________ 20__ г. 2.2. Содержание и сроки завершения этапов: 2.3.

Заказчик обязуется в срок не позднее «__» ________ 20__ г. передать Подрядчику материалы и необходимую для выполнения документацию согласно приложению N ___ к

«Перечень материалов и документации, предоставляемых для выполнения работ»

.

Договор на работы по демонтажу

Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами, а также в соответствии с __________ (Приложение № ___ к настоящему Договору). 1.2 ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с положениями настоящего и на основании Приложений к нему.

заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить в пользу Заказчика следующие работы и оказать Заказчику следующие услуги: 1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и результаты выполненных и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим.

1.3. Срок оказания услуг (выполнения работ): с «____» ________________ 200___ года по «____» _________________ 200___ года. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Обязанности Подрядчика: 2.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех в соот­ветствии с действующими нормами и техническими условиями. 2.1.4.Подрядчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответ­ственными лицами дома по вопросам отключения стояков горячего и холодного во­доснабжения, отопления, канализации и т. д., оплате вышеуказанным лицам за дан­ные услуги, а также услуги по подъему материалов и вывозу мусора.

perspectiva78.ru

Договор на демонтаж металлоконструкций образец

Договор на демонтаж металлоконструкций образец

Примеры договоров

В том числе 18% НДС — ______________________________________. 2.2 Стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению сторон. 3.1 Срок выполнения работ устанавливается: Начало работ: с момента получения предоплаты.

Окончание работ: в течение _________________ с момента начала работ.

3.2 Указанные в п.3.1 сроки выполнения работ могут быть изменены: а) в случае изменения объёма; б) при задержке выполнения работ не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Демонтаж козлового крана

Демонтирование используемого в производстве оборудования – задача сложная, ответственная и представляющая серьёзную опасность для неопытных людей. Поэтому выполняться она должна исключительно профессионалами, в строгом соответствии с техникой безопасности и в определённой последовательности: Составляется схема помещения и план демонтажных работ; Принимается во внимание расстояние до близлежащих зданий; Территория огораживается, чтобы избежать травм среди прохожих; Строго соблюдаются правила демонтирования построек: сверху вниз, в порядке, обратном порядку сборки.

Договор на демонтаж металлоконструкций образец

_______________________, действующего на основании Устава заключили настоящий 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа первый этап — демонтаж следующего оборудования механического завода второй этап — перевозка демонтированного оборудования к Заказчику; третий этап — монтаж оборудования на площадке Заказчика

Предлагая своим клиентам услуги демонтажа металлолома, мы готовы взять на себя все сопутствующие работы, избавив их от каких бы то ни было проблем с его последующей сортировкой и транспортировкой, а также поиском достойной цены.

С другой стороны разборка металлических сооружений под последующую установку объектов в другом месте или их полный снос имеют ряд объединяющих факторов. Чтобы начать по демонтажу металлоконструкций, независимо от последующей судьбы строения, потребуется: определенное количество специализированной техники; проект производства работ (ППР) и договор; рабочие, имеющие конкретные профессиональные навыки.

Акт демонтажа оборудования

Для чего составляется акт о демонтаже

Содержание акта о демонтаже оборудования:

И хотя для указанного акта есть стандартизированный образец, утвержденный на нормативном уровне, документ заполняется в свободной форме, что касается описания снятого оборудования.

  • Скачано документов
  • Договоры
  • Все документы

Получите бесплатную юридическую консультацию по телефону прямо сейчас:

Договор на выполнение услуг по монтажу, демонтажу металлоконструкций

Стоимость Работ указывается в тенге, включая НДС, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

В общую стоимость Договора и каждого из Дополнительных соглашений входит: стоимость и материалов, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору.

3. Сроки и порядок производства работ Подрядчик обязуется выполнить поручаемую ему Заказчиком Работу в сроки, оговоренные Сторонами в Дополнительных соглашениях к Договору.

7.4. Надлежащим подтверждением форс-мажорных обстоятельств является справка, выданная Торгово-промышленной палатой Украины.

8.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. 8.2. В случае не достижения Сторонами согласия по возникающим спорам и разногласиям, материалы по ним передаются на рассмотрение хозяйственного суда согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины.

Договор между физическими лицами на демонтаж металлоконструкций образец

2.5. Обеспечить выполнение при производстве работ требований правил, инструкций, положений промышленной безопасности и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, действующих на предприятии Заказчика. 2.6. В недельный срок по окончании по Договору вывезти с рабочей площадки, принадлежащие ему машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, конструкции и другое имущество.

на выполнение демонтажных работ ____________________ г. Москва «___» __________ 201___г.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить демонтажные работы по адресу: ________________________________________________________________________________________ путем выполнения работ согласно перечню, прилагаемому к настоящему Договору (Приложение № 1).

perspectiva78.ru